YARGITAY KARARI
DAİRE : 23. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2012/6491
KARAR NO : 2013/2007
KARAR TARİHİ : 29.03.2013
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vek. Av. …ile davalı vekili Av. …’ın gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
– KARAR –
Davacı vekili, davalı ile davacı arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince davalıya teslim edilen bağımsız bölümler için kesilen faturadaki KDV’den, sözleşmenin …. maddesine göre davalı arsa sahibinin sorumlu olduğunu ileri sürerek, bu konuda yaptığı … takibine vaki itirazın iptalini, takibin devamını ve %40 … inkar tazminatina hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı, arsa payı karşılığı bağımsız bölüm inşasının KDV gerektiren bir işlem olmadığını, sözleşme bedeli arsa payı şeklinde götürü olarak ödendiğinden ayrıca KDV istenemeyeceğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, bilirkişi raporu dikkate alınarak, arsa sahibinin konutu teslim alan durumunda olup, bir başkasına satışı sözkonusu olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Taraflar arasında imzalanan ….01.2006 tarihli düzenleme şeklinde arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin varlığı ve geçerliliği çekişme konusu değildir. Arsa Payı Karşılığı inşaat sözleşmeleri, eser sözleşmelerinin kendine özgü birtürü olup, kural olarak, arsa sahibi bu sözleşme ile yüklenicinin yapacağı inşaat karşılığı arsa veya arsa payı devrini, yüklenici de sözleşmeye göre üstlendiği işi tamamlayıp teslim etmeyi taahhüt eder. Bu haliyle bu sözleşmeler ”götürü bedelli” nitelik taşımaktadır. Borçlar Kanunu’nun 365. maddesi uyarınca, yine kural olarak, yüklenici üstlendiği işi kararlaştırılan fiyata yapmaya mecbur olup, tahmin edilenden daha fazla emek ve masrafı gerektirse dahi, fiyatın arttırılmasını isteyemez. Ancak bu hüküm emredici değil, düzenleyici nitelikte olup, bilindiği üzere, taraflar, düzenleyici hüküm dışında anlaşma yapabilirler. Somut olayda da, dava konusu sözleşmenin …. maddesi ile arsa sahiplerine ait bağımsız bölümler için yüklenicinin keseceği faturadan dolayı çıkacak KDV’nin arsa sahiplerince ödeneceği kararlaştırılmıştır. Nitekim davacı yüklenici şirket de buna istinaden … takibine konu yaptığı faturayı düzenlemiş ve davalı arsa sahibinden bu faturaya ilişkin KDV’nin ödenmesini istemiştir.
Mahkemece, dava konusu sözleşmenin …. maddesi hükmü ile, arsa sahiplerinin, kendilerine ait bağımsız bölümleri üçüncü kişilere devretmesi halinde KDV ödemeyi yükümlendiğini, üçüncü kişilere devri sözkonusu bulunmadığından KDV sorumlusunun da
yüklenici olduğu, sözleşmenin ilgili maddesinin bu şekilde yorumlanması gerektiğinden bahisle davanın reddine karar verilmiştir.
Öncelikle yukarıda işaret edildiği üzere taraflarca BK’nın 365. maddesi hilafına düzenleme yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır. Sözleşmenin …. maddesinde ise, bu yönde, arsa sahiplerinin sorumlu olması kararlaştırılan muhtelif durumlar açıklanırken, kendilerine ait bağımsız bölümleri üçüncü kişilere satmaları halinde doğacak vergi borçlarından sorumlu olacakları ifade edildikten başka ve ayrı olarak, yüklenicinin keseceği faturadan dolayı çıkacak KDV’den de arsa sahiplerinin sorumlu olacakları hüküm altına alınmıştır. Bu itibarla, madde içeriğine yanlış anlam verilerek, arsa sahiplerinin sanki sadece üçüncü kişilere satış yapmaları halinde KDV ödeyecekleri, bunun dışında yükleniciye karşı KDV sorumluluklarının bulunmadığı şeklindeki yorum yerinde görülmemiştir.
Konuya 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu açısından bakıldığında ise, …/…. maddeye göre, ”her türlü mal ve hizmet ithalatı ” KDV’nin konusunu oluşturan işlemlerden sayılır. Yine aynı Yasanın …. maddesi uyarınca ise, hizmet işlemleri, ”bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebilir. ”Bu hükümler doğrultusunda, Katma Değer Vergisinin eser sözleşmesi ilişkisini ve o mahiyetteki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerini de içerdiği, yani eser bedelinin KDV’ye tabi olduğu görülmektedir.
Bunun yanında, 3065 sayılı Kanun’un …/…-a maddesince de, katma değer vergisinin mükellefinin ”mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanlar” olduğu, yani yüklenicinin KDV mükellefi bulunduğu belirtildiğinden ve taraflar arasındaki sözleşmede aksi de kararlaştırılmadığından, bu verginin hizmet alana, yani vergi sorumlusu arsa sahibine aynen yansıtılabileceğinin kabulu gerekir. Nitekim yüklenici de, bu konuda sözleşmenin …. maddesine dayalı olarak düzenlediği faturada, arsa sahibi yönünden ödenmesi gereken KDV tutarı gösterilmiş olup, KDV’den sonuç olarak arsa sahibinin sorumlu tutulmasında yasaya aykırı bir husus bulunmamaktadır.
Somut olayda, KDV’nin oranı ve miktarı konusunda ise taraflar arasında çekişme yoktur.
Şu hale göre davanın takip ve dava konusu asıl alacak yönünden kabulüne, Borçlar Kanunu’nun 101/…. maddesi gereğince temerrüt ihtari bulunmadığından işlemiş faiz talebinin reddine karar verilmesi gerekirken, tümden reddi doğru olmamıştır.
Kabule göre de, İİK’nın 67. maddesine aykırı şekilde davacının, takipte kötüniyetli olduğuna dair hiçbir kanıt sunulamadığı halde, kötüniyet tazminatına mahkum edilmesi usul ve yasaya aykırı olmuştur.
Açıklanan sebeplerle kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 990 TL duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, kararın tebliğinden itibaren … gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, ….03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.