YARGITAY KARARI
DAİRE : 15. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2011/7318
KARAR NO : 2012/2103
KARAR TARİHİ : 29.03.2012

Mahkemesi :Ticaret Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle davalı yüklenicinin yapı kullanma izin belgesini alıp, arsa sahibinden bağımsız bölümlerinin teslim alınması ve kendisine isabet eden bağımsız bölümlerin devrini talep ettiği, 22.10.2008 gün 24513 yevmiye nolu ihtarnamenin tebliğ edildiği 28.10.2008 tarihinden itibaren verilen süre eklendiğinde 08.11.2008 tarihinden sonraki dönem için alacaklı temerrüdü gerçekleştiğinden gecikme tazminatı talep edilemez ise de, davada istenip hüküm altına alınan miktara göre yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 345,90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 29.03.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.