YARGITAY KARARI
DAİRE : 15. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2010/7635
KARAR NO : 2011/3167
KARAR TARİHİ : 30.05.2011

Mahkemesi :Asliye Hukuk Hakimliği

Yukarıda tarih ve numarası yazılı bozmaya uyularak verilen hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –

Dosyadaki yazılara ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme yapılarak hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve bozmanın şümulü dışında kalarak kesinleşen cihetlere ait temyiz itirazlarının incelenmesinin artık mümkün olmamasına ve özellikle bozma ilâmı uyarınca ekstra işlerin yapımı için saptanan gerekli süre teslim tarihine eklendiğinde icra takip tarihine kadarki 23 günlük süre için davacının 1533,33 DM (837,20 TL) kira alacağı tahakkuk etmekte ise de bu miktar davalının yaptığı ekstra imalât bedelinden mahsup edildiğinde davacının 2001/501 E. sayılı davaya konu ettiği alacağının kalmadığının anlaşılmasına göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 1,25 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 30.05.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.