Görüntülediğiniz mahkeme kararı kesinleşmiş bir karardır.

T.C.
ANTALYA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
5. HUKUK DAİRESİ

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
B Ö L G E A D L İ Y E M A H K E M E S İ K A R A R I

İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ:ALANYA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ:21/04/2022
DAVA:Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan)
İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ:ALANYA 5.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ:02/09/2021
DAVA:Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan)
İSTİNAF KARAR TARİHİ:07/06/2022
İSTİNAF KARAR YAZIM TARİHİ:07/06/2022

Tarafların İddia Ve Savunmalarının Özeti: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; yüklenici müvekkil şirket ile arsa maliki davalılar arasında, Alanya 5. Noterliği’nin 27/06/2008 tarihli … yevmiye no’lu gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi akdedildiğini, bu sözleşme ile müvekkil şirketin davalılara ait Alanya … mahallesinde kain tapunun … Ada … Parselinde kayıtlı bulunan 800 m2 taşınmaz ile tapunun … Ada … Parsel numarasında kayıtlı bulunan 6 287.00 m2 miktarındaki taşınmazın yapılacak ifraz sonucu … Ada … Parseldeki taşınmazın 1633.09 m2 miktarındaki arsa üzerine inşaat yapılması konusunda anlaştıklarını, sözleşme ile karkas inşaatı tamamlandıktan sonra … Ada … Parselin tamamının ve inşaat tamamlandıktan sonra … Ada … Parselin kuzey kısmındaki 3087 m2’lik taşınmazın müteahhit firmaya verileceğinin taraflarca kararlaştırıldığını, müvekkil şirketin sözleşmeden doğan edimini yerine getirdiğini, inşaat genel iskan aşamasına getirildiği halde davalıların yapı denetim iş bitim tutanağını imzalamamalarından dolayı iskan raporu alınamadığını, davalılar tarafından Alanya 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin … Değişik iş Sayılı dosyası kapsamında tespit talebinde bulunulduğunu, taşınmazların bulunduğu bölge ile ilgili olarak İdare Mahkemesi’nce imar planının iptali konusunda 2 ayrı yürütmenin durdurulması kararı verildiğini bu durumun inşaatın belirlenen süreye göre gecikmesine yol açtığını, müvekkil şirketin herhangi bir kusuru bulunmadığını, Alanya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde davalılar tarafından açılan … Esas sayılı davada dava açıldıktan hemen sonra alınan 13/10/2014 tarihli bilirkişi raporunda inşaatın mevcut durum itibariyle %97 oranında tamamlanmış olduğunu ve bazı dairelerin boş bazılarının ise kullanılmakta olduğunun belirtildiğini, 07/04/2014 tarihli yürütmenin durdurulması kararına kadar müvekkil şirketin kalan işleri büyük oranda tamamladığını ve inşaatın davacılar tarafından teslim alındığının net bir şekilde anlaşıldığını, davalıların müvekkilin hak ettiği tapuları vermemesinin haklı bir gerekçesinin bulunmadığını belirterek, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarının saklı kalması kaydıyla 10.000,00 TL kar kaybı nedeniyle uğranılan zarar ile 10.000,00 TL ecrimsil alacağının davalılardan müştereken ve müteselsilen temerrüt tarihinden itibaren ticari temerrüt faizi ile tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Alanya 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02/09/2021 tarih ve … Esas … Karar sayılı ilamı ile; Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu’nun 07/07/2021 tarihli 608 sayılı kararı gereğince dosyanın görevli ve yetkili Alanya Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.
Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 21/04/2022 tarih ve … Esas … Karar sayılı ilamı ile mahkemenin görevsizliğine ve dosyanın görevli ve yetkili Alanya 5. Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.
Bu durumda sorunun merci tayini yoluyla çözülebileceği tespit edilmiştir
Delillerin Değerlendirilmesi İle Hukuki Sebepler ve Gerekçe:
Dava Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan) istemine ilişkindir.
Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu’nun 07/07/2021 tarih ve 608 sayılı kararında; Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi yargı çevresinin Alanya ve Manavgat Ağır Ceza Mahkemeleri yargı çevresi olarak belirlenmesine işbu kararın 01/09/2021 tarihinden itibaren uygulanmasına karar verildiği, Alanya 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02/09/2021 tarih ve … Esas … Karar sayılı ilamında ise yukarıda açıklanan karar uyarınca görevsizlik kararı verildiği anlaşılmaktadır.
6100 sayılı HMK’nın 1. Maddesinde mahkemelerin görevlerinin ancak kanunla düzenleneceği, görev kurallarının kamu düzenine ilişkin olduğu hükmü, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 5. maddesinde ise ticari davaların Asliye Ticaret Mahkemelerinde görüleceği ve Asliye Hukuk Mahkemeleri ile Asliye Ticaret Mahkemeleri arasındaki ilişkinin de görev ilişkisi olduğu belirtilmiştir. 6335 sayılı Kanun’un 2. maddesi ile değişik 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 5/4. maddesinde ise, yargı çevresinde ayrı bir asliye ticaret mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk mahkemelerine açılan davalarda görev kuralına dayanılmamış olması görevsizlik kararı verilmesini gerektirmeyeceği düzenlendiğinden yargı çevresinde asliye ticaret mahkemesi bulunmayan yerlerde bir ticari uyuşmazlığın çözümü için asliye hukuk mahkemesine dava açılması halinde, mahkemece görevsizlik kararı verilmeksizin işin esasının görülmesi gerektiği anlaşılmaktadır.
Dava açmanın maddi hukuk ve yargılama hukuku bakımından birtakım sonuçları vardır. Dava açmanın yargılama hukukuna ilişkin en önemli sonuçlarından biri davanın açılması anında görevli ve yetkili olan mahkemenin artık sabit hale gelmesidir (perpetuatio fori). Bu ilkeye göre sonradan ortaya çıkan değişiklikler görevi ve yetkiyi etkilemez. Bu çerçevede ortaya çıkan ikinci önemli sonuç da mahkemenin davayı inceleme zorunluluğunun doğmasıdır. Nitekim yasa değişikliklerinde dahi ayrı ve açık bir geçiş hükmü yoksa mahkemeler görevsizlik kararı vererek ellerinde derdest bulunan dosyaları yeni kurulan mahkemeye gönderemezler; bunlara bakıp sonuçlandırmak zorundadırlar.
Yukarıda açıklanan Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu kararında, yargı çevresinin belirlenmesine ilişkin kararın 01/09/2021 tarihinden itibaren uygulanmasına karar verildiği, görülmekte olan davaların devri ile ilgili bir düzenlemenin bulunmadığı, söz konusu genel kurul kararının görülmekte olan davaların da devredilmesi gerektiği şeklinde yorumlanarak kapsamının genişletilemeyeceği, 01/09/2021 tarihinden önce açılan eldeki davada görevli ve yetkili mahkemenin (asliye ticaret mahkemesi sıfatıyla) Alanya 5. Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu anlaşılmıştır.
Açıklanan nedenlerle davaya Alanya 5. Asliye Hukuk Mahkemesince (Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla) bakılması gerekirken Alanya Asliye Ticaret Mahkemesinin görevli olduğu belirtilerek görevsizlik kararı verilmesi doğru görülmediğinden görevsizlik kararının kaldırılmasına dair aşağıdaki şekilde karar verilmesi gerekmiştir.
H Ü K Ü M/: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere
1-Davaya Alanya 5. Asliye Hukuk Mahkemesince (Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla) bakılması gerekirken Alanya Asliye Ticaret Mahkemesinin görevli olduğu belirtilerek görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, HMK.nın 353/1-a, 353/3 maddeleri gereğince Alanya 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02/09/2021 tarih ve … Esas … Karar sayılı görevsizlik kararının KALDIRILMASINA,
2-Yargı yeri olarak Alanya 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin belirlenmesine,
Dosyanın, davanın yeniden görülmesi için Alanya 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmek üzere Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi’ne iadesine dosya üzerinden oy birliği ile KESİN olmak üzere karar verildi.08/06/2022

…