Görüntülediğiniz mahkeme kararı henüz kesinleşmemiştir. Yararlı olması amacıyla eklenmiştir.

T.C.
ANTALYA
2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2020/298 Esas
KARAR NO : 2022/528

ASIL DAVADA
DAVA : Alacak
DAVA TARİHİ : 20/11/2007

BİRLEŞEN ANTALYA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN 2007/646 ESAS SAYILI DAVADA
DAVA : Alacak
DAVA TARİHİ : 17/12/2007
BİRLEŞEN ANTALYA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN 2008/28 ESAS SAYILI DAVADA
DAVA : Alacak
DAVA TARİHİ : 18/01/2008
BİRLEŞEN KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN 2008/27 ESAS SAYILI DAVADA
DAVA : Tazminat
DAVA TARİHİ : 14/01/2008
BİRLEŞEN ANTALYA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN 2009/86 ESAS SAYILI DAVADA
DAVA : Alacak
DAVA TARİHİ : 01/06/2009
KARAR TARİHİ: 01/07/2022

Mahkememizde görülmekte olan Alacak davasının yapılan açık yargılaması sonunda,
GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:Mahkememizin …esas sayılı dosyası üzerinden davacı …Ltd. Şti. tarafından davalı …-… Müdürlüğü aleyhine açılan davada, davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili şirketin …cezaevi inşaatının yüklenicisi olup, ihalenin … tarihinde yapıldığını, sözleşmenin … tarihinde imzalanarak …tarihinde Sayıştay’ca tescil edildiğini, bilahare ek sözleşme imzalanarak … tarihinde onaylandığını, sözleşme bedelinin …TL+KDV olduğunu, ancak davalı idarenin sözleşmeye dahil olmayan ilave imalatlar istediğini, bu imalatların da müvekkili şirket tarafından yerine getirildiğini, Antalya Asliye …Ticaret Mahkemesinin …D. Iş sayılı tespit dosyasında yapılan inşaatın mevcut durumunun ve ilave imalatların tespit edildiğini, müvekkili şirketin inşaatı sözleşme hükümlerine uygun olarak tamamladığını, geçici kabulünün yapıldığını, ancak hakedişten dolayı bakiye alacakları ödenmediği gibi teminat mektuplarının paraya çevrilmesi için davalı idare tarafından yazı yazıldığını, teminat mektuplarının paraya çevrilmesi koşullarının Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 45.maddesi hükmü dikkate alındığında yerinde olmadığını belirterek, müvekkili şirketin halen davalı idareden …TL+KDV alacaklı olduğunun tespitine, müvekkilinin yapmadığı eksik işler bedelinin …TL olduğunun tespitine, eksik işler bedelinin müvekkili şirketin alacağından düşülerek neticeten …TL+KDV alacaklı olduğunun tespiti ile davalıdan ticari faizi ile tahsiline karar verilmesini (alacak miktarı 2003 yılı birim fiyatlarına göre olup, fiyat farkına ilişkin alacak haklarının saklı tutulmasına), dilekçe içeriğinde düzenleme tarihleri, vadeleri ve miktarları belirtilen teminat mektuplarının ödenmesinin ve paraya çevrilmesinin ihtiyati tedbir yolu ile dava sonuna kadar durdurulmasına karar verilmesini talep ve dava etmiş, bu talebini duruşmada tekrarlamıştır.
Davalı idare vekili cevap dilekçesinde özetle; davacı şirketin sözleşme hükümlerine uygun olarak işi süresinde bitirerek teslim etmediğini, bilahare davacı şirketin temsilcisinin iştiraki ile inşaattaki eksiklerin tespit edildiğini, tutanağa bağlandığını, verilen ek süre içinde tespit edilen eksik işlerin yerine getirilmediğini, bu nedenle geçici kabul tarihinin eksikliklerin giderilmesine kadar ertelendiğini, davacı şirketin eksiklikleri gidermeden inşaatı terk ettiğini, davacı tarafın Antalya Asliye …Ticaret Mahkemesinin … D. İş sayılı tespit dosyasında yaptırdıkları tespiti ve düzenlenen bilirkişi raporunu kabul etmediklerini, inşattaki eksikliklerin yüklenici davacı şirket nam ve hesabına yaptırılması için komisyon oluşturulduğunu, davacı şirketin teminat mektuplarının paraya çevrilmesi için muhatap bankaya yazı yazıldığını, ancak Konya Asliye …Ticaret Mahkemesinin …D. İş sayılı dosyası üzerinden tedbir konulduğundan nakde dönüştürülemediğini, bu husustaki talep haklarını saklı tuttuklarını belirterek, davacı şirketin davasının reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkememiz dosyası ile birleşen yine mahkememize ait …esas sayılı dosya üzerinden davacı …Ltd.Şti tarafından davalı …-… aleyhine açılan davada davacı vekili dava dilekçesinde özetle: müvekkili şirketin …cezaevi inşaatının yapım işini üstlendiğini, Antalya Asliye …Ticaret Mahkemesinin … D. İş ve ve …D.İş esas sayılı tespit dosyalarında tespit yaptırdıklarını, bakiye alacaklarının tahsili için idareye ihtarname çıkardıklarını, ödeme yapılmadığını, Antalya Asliye …Ticaret Mahkemesinin …esas sayılı dosyasında açtıkları davada saklı tuttukları 2003 yılından cezaevi inşaatının bitirildiği tarihe kadar olan dönem için fiyat farkı alacakları olan …TL’nin geç ödemeden dolayı oluşan vade farklarının ticari faizi ile tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, davalı idare vekili cevap dilekçesinde; davacı şirketin fiyat farkı talebinin yerinde olmadığını, dava dosyasının Asliye …Ticaret Mahkemesinin …esas sayılı dosyası ile birleştirilmesini, yapılacak yargılama neticesinde davanın reddine karar verilmesini talep etmiş, mahkememizin …gün ve …sayılı kararı ile dava dosyasının hukuki ve fiili irtibat nedeni ile mahkememizin …esas sayılı dosyası ile birleştirilmesine, yargılamanın birleştirilen dosya üzerinden yürütülmesine karar verildiği, birleştirilen dosyanın mahkememiz dosyası içine alındığı anlaşılmıştır.
Mahkememiz dosyası ile birleşen yine mahkememize ait …esas sayılı dosya üzerinden davacı …(…Bakanlığı) tarafından davalı …Ltd.Şti ve …T.A.Ş. Aleyhine açılan davada davacı vekili dava dilekçesinde özetle: dilekçede ayrıntısı belirtilen 5 adet toplam bedeli …TL olan teminat mektuplarının nakde dönüştrülmesi için teminat mektuplarını veren bankaya yazı yazılmasına rağmen Konya Asliye …Ticaret Mahkemesinin …D.iş esas sayılı dosyasından verilen ihtiyati tedbir kararı nedeni ile davalı banka tarafından teminat mektuplarını nakde çevrilmediğini, davalı bankanın teminat mektubu vermekle asli borç üstlendiğini, davalı bankanın teminat mektupları üzerine ihtiyati tedbir konulmadan önce de yapılan yazılı talebe rağmen nakde dönüştürerek ödeme yapmadığını, davalı yüklenici şirketin …cezaevi inşaatını sözleşme hükümlerine uygun olarak tamamlayarak teslim etmediğini, eksik işleri verilen süre içinde tamamlamadığını, eksikliklerin davalı yüklenici nam ve hesabına komisyon oluşturularak dava dışı firmaya tamamlattırıldığını, dava dışı firmanın alacağının ödenmesi için teminat mektuplarını nakde dönüştürülmesi gerektiğini, davalı yüklenici firmanın inşaatı terk ettiğini, temerrüte düştüğünü belirterek, …TL olan teminat mektubu bedelinin vade tarihlerinden itibaren reeskont faizi ile davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, davalı …T.A.Ş vekili cevap dilekçesinde; teminat mektuplarının nakde çevrilmemesinde müvekkili bankanın kusurunun bulunmadığını, diğer davalı yüklenici şirketin ihtiyati tedbir kararı alması nedeniyle teminat mektuplarının nakde dönüştürülemediğini, davanın reddine karar verilmesini, diğer davalı yüklenici …İnşaat cevap dilekçesinde; teminat mektubunun paraya çevrilmesi koşullarının bulunmadığını, bu dava dosyasının Antalya Asliye …Ticaret Mahkemesinin …ve …esas sayılı dosyaları ile birleştirilmesini veya sonucunun bekletici mesele yapılmasını, davanın reddine karar verilmesini talep etmiş, mahkemece …gün ve …sayılı kararla dava dosyasının hukuki ve fiili irtibat nedeniyle mahkememizin …esas sayılı dosyası ile birleştirilmesine, yargılamanın birleştirilen dosya üzerinden yürütülmesine karar verildiği, dava dosyasının mahkememiz dosyası içine konulduğu anlaşılmıştır.
Mahkememiz dosyası ile birleşen Konya Asliye …Ticaret Mahkemesine ait …esas sayılı dosyası üzerinden davacı …Ltd.Şti tarafından davalı …Müdürlüğü, …, …Valiliği ve … aleyhine açılan davada davacı vekili dava dilekçesinde özetle: Antalya Asliye …Ticaret Mahkemesinin …ve …esas sayılı dosyalarında dava açtıklarını, yargılamanın devam ettiğini, davalı idarenin teminat mektuplarının nakde çevrilmesi talebinin usule aykırı olduğunu, Konya Asliye …Ticaret Mahkemesinin …D.İş sayılı tespit dosyasında verilen ihtiyati tedbir kararı ile teminat mektuplarının paraya çevrilmesini önlendiğini, ihtiyati tedbir kararının devamı ile fazlaya ilişkin talep ve dava hakları saklı kalmak üzere …TL maddi ve …TL manevi tazminatın davalılardan müteselsilen yasal faizi ile tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, davalılara usulüne uygun tebligat yapılmış, davalı …yetki, derdestlik ve husumet itirazında bulunarak davanın reddine karar verilmesini, davalı …vekili ise ihtiyati tedbirin kaldırılması ile davanın reddine karar verilmesini talep etmiş, mahkemece …gün ve …sayılı kararla dava dosyasının hukuki ve fiili irtibat nedeniyle mahkememizin …esas sayılı dosyası ile birleştirilmesine karar verilmiş, dava dosyası mahkememize gönderilmiş olup, mahkememiz dosyası içine alınarak, yargılamaya devam edildiği anlaşılmıştır.
Mahkememiz dosyası ile birleşen yine mahkememize ait …esas sayılı dosya üzerinden davacı …(…Bakanlığı) tarafından davalı …Ltd.Şti aleyhine açılan davada davacı vekili dava dilekçesinde özetle: davalı şirketin yüklenicisi olduğu …cezaevi inşaatı yönünden çıkartılan kesin hesap neticesi davacı idareye KDV dahil …TL borçlu olduğunun tespit edildiğini, yapılan yazılı ve sözlü bildirime rağmen ödeme yapılmadığını belirterek, bu miktarın 395.sayılı kanunun 2/2 maddesi gereğince ticari temerrüt faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş, davalı yüklenici şirket vekili cevap dilekçesinde, davanın reddine karar verilmesini talep etmiş, mahkememizce …gün ve …sayılı kararla dava dosyasının hukuki ve fiili irtibat nedeniyle mahkememiz dosyası ile birleştirilmesine, yargılamaya birleştirilen dosya üzerinden devam edilmesine karar verilerek dava dosyasının mahkememiz dosyası içine alındığı ve yargılamaya devam edildiği anlaşılmıştır.
Mahkememizce tarafların tüm delilleri toplanmış, taraflar arasında imzalanan sözleşme ve ek sözleşmeler, yapılan işe ilişkin düzenlenen tüm hak edişler, ödeme belgeleri, geçici ve kesin kabul tutanakları, ihtarname ve yazışma suretleri ibraz edilmiş, mahkememizin …D.İş ve …D.İş sayılı tespit dosyaları, Konya …Asliye Ticaret Mahkemesinin …D.İş sayılı tedbir dosyası, Konya … Asliye Ticaret Mahkemesinin … D.İş sayılı ihtiyati tedbire itiraz dosyası getirtilmiş, mahallinde teknik bilirkişiler refakatiyle keşif yapılarak rapor alınmış, itiraz üzerine talimat yoluyla Ankara Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesi aracılığıyla yeniden oluşturulan bilirkişi kurulundan ayrıntılı rapor alınmıştır.
Mahkememizce yapılıp bitirilen yargılama neticesinde mahkememizin …tarih …esas – …sayılı kararı ile Mahkememizin …esas sayılı dosyası üzerinden davacı …Ltd Şti tarafından davalı …aleyhine açılan davanın kısmen kabulü ile; …TL’nin dava tarihinden itibaren avans faizi ve değişiklikleri ile davalı …den alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, mahkememiz dosyası ile birleşen yine mahkememize ait …esas sayılı dosyası üzerinden davacı …Ltd Şti tarafından davalı …aleyhine açılan davanın kısmen kabulü ile; …TL’nin dava tarihinden itibaren avans faizi ve değişiklikleri ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, mahkememiz dosyası ile birleşen yine mahkememize ait …esas sayılı dosyası üzerinden davacı … tarafından davalı …AŞ ve …Ltd Şti aleyhine açılan davanın reddine, bu dava yönünden davalı …AŞ aleyhine verilen ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına, davalı banka tarafından mahkememize ibraz edilen …Bankasının … tarih ve …nolu teminat mektubunun davalı bankaya iade edilmesine, mahkememiz dosyası ile birleşen Konya Asliye … Ticaret Mahkemesinin …esas sayılı dosyası üzerinden davacı …Ltd Şti tarafından davalı …ve davalı …aleyhine açtığı maddi ve manevi tazminat davasının reddine, mahkememiz dosyası ile birleşen yine mahkememize ait …esas sayılı dosyası üzerinden davacı …nin davalı …Ltd Şti aleyhine açtığı davanın reddine karar verilmiştir.
Mahkememizce bakiye hak ediş alacağı ve fazla imalat bedeli alacağına ilişkin asıl davanın ve geç ödeme nedeniyle fiyat farkı alacağına ilişkin birleşen …Asliye Ticaret Mahkemesi …esas sayılı dosyalarının kısmen kabulüne, diğer birleşen davaların reddine dair verilen karar davalı …vekilinin temyizi üzerine Yargıtay …Hukuk Dairesinin …tarih … esas, … karar sayılı ilamı ile “Davalı idare vekili aşamalardaki savunmalarında davacı yüklenicinin eksiklikleri verilen süreye rağmen tamamlamaması üzerine namına ihaleye çıkarılıp dava dışı …Ltd. Şti.’ye yaptırıldığı ve ikinci yüklenicinin Antalya … Asliye Ticaret Mahkemesi’nin … Esas sayılı dosyasında açtığı davada tamamlanan eksik işler bedelinin … TL olduğunun hesaplanıp hüküm altına alındığını, ayrıca temyiz duruşmasında aynı işle ilgili Antalya … Asliye Ticaret Mahkemesi’nin …Esas sayılı dosyasında derdest dava bulunduğunu bildirdiği, hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporunda … Esas sayılı dosyada talep edilen eksik işler ile dava dosyasında saptanan eksik işler karşılaştırılmamış ve davacı yüklenicinin gerçekleştirdiğini ileri sürdüğü imalât içinde dava dışı … Ltd. Şti.’nin yaptığı ve bedelini talep ettiği işler bulunup bulunmadığı irdelenmediği gibi, aynı mahkemenin … Esas sayılı dava dosyası getirtilip incelenmediği, ayrıca …vekilince Antalya … Ağır Ceza Mahkemesi’nin … Esas, … Asliye Ceza Mahkemesi’nin … Esas ve … Esas sayılı dosyalarında ceza davaları bulunduğu ileri sürülmesine rağmen bu dosyalar da celp edilerek incelenmediği, bu nedenle mahkemece öncelikle az yukarıda esas numaraları belirtilen ceza davalarına ilişkin dosyaların celbedilerek incelenmesi, sözleşme konusu işle ilgili olup, yüklenici şirket yetkililerinin de sanık olması durumunda ve BK’nın 53. maddesi hükmünce maddi vakıaların subutuna ilişkin ceza hakiminin kararı hukuk hakimini de bağlayacağından sonuçlanıp kesinleşmesinin beklenmesi ve yine Antalya …Asliye Ticaret Mahkemesi’nin … Esas ile …Esas sayılı dosyalarının da getirtilerek yeniden oluşturulacak teknik bilirkişi kurulu marifetiyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmak suretiyle söz konusu dosyalarda o dosyaların davacıları tarafından yapılan imalâtların eldeki davada yüklenici tarafından yapılmış gibi mükerrer olarak talep edilip edilmediği, eksik bırakılan işler miktarının ne olduğu konularında gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınarak asıl ve birleşen davalarda sonucuna uygun bir karar verilmesi gerektiği gerekçesi ile bozularak iade edilmiştir.
Mahkememizin … yeni esasına kaydedilerek yapılan yargılama sırasında usul ve yasaya uygun yargıtay bozma ilamına uyulmasına karar verilmiştir.
Mahkememizce yeniden yapılan yargılama sırasında mahkememizin …esas ve …esas sayılı dosyaları ile Antalya …Ağır Ceza Mahkemesinin …esas ve Antalya …Asliye Ceza Mahkemesinin …esas, Antalya …Asliye Ceza Mahkemesinin …esas sayılı dava dosyaları getirtilerek incelenmiştir.
Mahkememizin …esas sayılı dosyasının incelenmesinden; davacının …Ltd. Şirketi, davalının …- …Müdürlüğü olduğu, davanın alacak davası olduğu, davada …cezaevi inşaatında eksik kalan imalatların tamamlanması işine ilişkin hak ediş alacağı davası olduğu, mahkememizce yapılan yargılama sonunda …tarih …esas – …karar sayılı kararla davanın kabulü ile …TL’nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verildiği, kararın …tarihinde kesinleştiği anlaşılmıştır.
Mahkememizin …esas sayılı dosyasının incelenmesinden; davacının …Ltd. Şirketi, davalının … – …Müdürlüğü olduğu, davanın alacak davası olduğu, davada …cezaevi inşaatında eksik kalan imalatların tamamlanması işine ilişkin olarak yapılan sözleşme uyarınca davacıya sözleşme harici fazladan yaptırılan zorunlu imalatların bedeline ilişkin alacak talep edildiği, mahkememizce yapılan yargılama sonunda …tarih …esas – …karar sayılı kararla davanın kabulü ile …TL’nin …tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verildiği, kararın … tarihinde kesinleştiği anlaşılmıştır.
Antalya …Asliye Ceza Mahkemesinin …esas sayılı dosyasının incelenmesinden; ihbar edenin …Bakanlığı, şüpheliler …ve …olduğu, suçun resmi belgede sahtecilik ve edimin ifasına fesat karıştırmak suçu olduğu, Antalya …Asliye Ceza Mahkemesinin …esas ve mahkememizin …esas sayılı dosyalarının sonucunun beklendiği, sanıklara isnat edilen eylemin ihale aşamasında sahte belge ibraz ederek ihaleye girme olduğu anlaşılmıştır.
Antalya …Ağır Ceza Mahkemesinin …esas sayılı dosyasının incelenmesinden; sanığın …, suçun ihaleye fesat karıştırma ve sahtecilik olduğu, mahkemece yapılan yargılama sonunda … karar sayılı kararla ihaleye fesat karıştırma suçundan düşme, sahtecilik suçundan beraat kararı verildiği, temyiz üzerine kararın Yargıtay …Ceza Dairesi Başkanlığının …tarih … esas …karar sayılı ilamı ile onanarak kesinleştiği anlaşılmıştır.
Antalya …Asliye Ceza Mahkemesinin …esas sayılı dosyasının incelenmesinden; müdahil …Bakanlığı ve …, sanıklar …ve …olduğu, suçun görevi kötüye kullanma suçu olduğu, suç tarihinin 2004 – 2007 arası olduğu, mahkemece yapılan yargılama sonunda …tarih …esas …karar sayılı kararla sanık …hakkında açılan davanın sanığın ölümü nedeniyle düşürülmesine, diğer sanıklar hakkında açılan davanın suçu işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle ayrı ayrı beraatlerine karar verildiği, kararın temyizi üzerine Yargıtay …Ceza Dairesinin …tarih …esas …karar sayılı ilamı ile sanık …hakkında verilen hükmün onanmasına, diğer sanıklar yönünden ise Antalya …Asliye Ceza Mahkemesinin …esas sayılı dosyasında ilgili şirket yetkililerinin de benzer iddialarla yargılandıklarının anlaşılması nedeniyle …İl Müdürlüğünde görevli sanıklar hakkındaki davanın bu dava ile birleştirilmesi, mümkün olmaması halinde onaylı suretinin getirtilmesi, inşaatlara ait tüm plan, proje, metrajlar, hak edişler temin edilmek suretiyle uzman bilirkişilerin katılımı ile keşif yapılarak dosyanın üç kişilik emekli sayıştay denetçisinden oluşan heyete tevdi edilerek inşaat toplam maliyetine göre fazla ödeme yapılıp yapılmadığının tespiti gerekçesi ile bozularak iade edildiği, Antalya …Asliye Ceza Mahkemesinin …yeni esasına kaydedilerek yeniden yapılan yargılama sonunda …tarihli kararla sanıklar …ve …’ın suçu işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle beraatlerine, diğer sanıklar hakkındaki davaların ise zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verildiği anlaşılmıştır.
Mahkememizce yapılan yargılama sırasında ceza dosyası sanıklarından …ve …müdahale talebinde bulunmuşlar, karardan etkilenme ihtimaline binaen müdahale taleplerinin kabulüne ve fer’i müdahil olarak duruşmalara kabulüne karar verilmiştir.
Mahkememizce taraf vekillerinin beyanları da alınarak imalatların yapıldığı tarih, cezaevinin 7 yıldır kullanılmakta olduğu ve eksik imalatların ve işlerin dava dışı firmaya tamamlatılmış olması hatta fazladan imalat da yaptırılmış olması göz önüne alınarak mahallinde keşif yapılmasının dosyaya bir katkı sağlamayacağı anlaşıldığından keşif yapılmamış, dosya talimat yoluyla İstanbul Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilerek konusunda uzman akademisyenlerden seçilen inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, mimar, hukukçu ve hesap uzmanından oluşan bilirkişi heyetinden rapor alınmış, taraf vekillerinin rapora itirazları ve davacı vekilince bilirkişi heyetinin dosyaya göremediğini bildirdiği belgeler de ibraz edilerek bilirkişi heyetinden ayrıntılı ek rapor alınmıştır.
Yeminli bilirkişi heyeti tarafından talimat mahkemesi aracılığıyla ibraz edilen …tarihli raporda özetle ve sonuç olarak; taraflar arasında …tarihinde …Cezaevi İnşaatı Yapım işi ile ilgili sözleşme imzalandığını, sözleşmenin götürü bedelle imzalanmış olup, sözleşme bedelinin …TL artı KDV toplam bedel üzerinden imzalandığını, …tarihinde yer teslimi yapıldığı, sürenin … gün olduğu, buna göre teslim tarihinin …olup, süre uzatımı dahil işin bitirilmesi tarihinin …olduğu, …tarihli rapora göre uygulama projesine yapılacak imalatlar için sözleşme bedelini % … arttırarak …TL ek maliyet getirilmiş ve işin toplam maliyeti …TL olduğunu, dosyaya sunulan …numaralı hak edişe göre fiyat farkı toplamının …TL olduğunu, geciçi kabulde bir kısım eksiklik ve kusurlu işlerin tespit edildiğini, …ve …tarihlerinde kontrol teşkilatı tarafından yapılan incelemede inşaatın % 96 seviyesinde bittiği, çalışma olmadığının tespit edildiği, …tarihli geçici kabul tutanağında eksik ve ayıplı işlerin tespit edilerek yükleniciye 15 günlük süre verildiği, giderilmesi mümkün olmayan kusurlu imalatlar nedeniyle …TL tutarında nefaset kesintisi tespit edildiği, kendisine verilen 30 günlük sürede de işler tamamlanmadığından eksik işlerin yüklenicinin nam ve hesabına yaptırılması için teklif alındığı, yüklenici tarafından da Antalya …Asliye Ticaret Mahkemesi …D.İş sayılı dosyasında eksik kalan işlerin ve maliyetinin tespitinin yaptırıldığı, tespitte eksik işlerin maliyetinin …TL olarak belirlendiğini, bu tespitten sonra yüklenicinin mekanik, elektrik ve elektronik tesisatlarındaki eksik işleri tamamladığının …tarihli …Müdürlüğü elemanları tarafından imzalanan tutanak ile rapor edildiği beyan edilmiş ise de belgenin dosyada görülemediği, cezaevi görevlileri tarafından hazırlanan …tarihli başka bir tutanakta da işin yüklenici tarafından düzeltildiğinin ifade edilmesine rağmen bu tarihe kadar eksikliklerin yeni yüklenici … İnşaat tarafından tamamlandığını, davacı yüklenici tarafından eksik bırakıldığı için davacı nam ve hesabına …İnşaata yaptırılacak işten dolayı verilen teklifte yapılacak imalatların inşaat, çevre tanzimi ve sulama tesisatı, elektrik tesisatı, jandarma kazan dairesi, cezaevi mutfak ve çamaşırhanesi ve lojman binaları mekanik tesisatı olmak üzere toplam …TL tutarında olduğu, bu teklifte hesaplanan çim ekimi, toprak nakli, çocuk oyun alanı, akrilik dış cephe boyası yapılması, çevre tanzimi ve sulama tesisatı imalatlarının davacı ile imzalanan sözleşme kapsamında olmadığı, sonradan ilave edildiği yine tamir harcı ile sıva yapılması ve astar ve iki kat plastik boya yapılması işlerinin önceden tamamlandığı tespit edilmiş olmakla sadece ayıplı imalatların giderilmesine ilişkin olduğu, yine bir kısım işlerin nefaset kesilen ayıplı işlere ilişkin olduğu, buna göre sözleşme gereği yapılması gerektiği halde eksik bırakılan toplam iş bedelinin …TL artı KDV olduğu, davacı tarafça da kabul edilen toplam ödeme tutarının …TL olduğu, kesin hak ediş fiyat farkı toplamının …TL olduğu, kesin hesapta işin bitirilme tarihi verilen ek sürelerle birlikte …tarihi olup, geçici kabul …’de yapıldığından … gün gecikme olduğu, buna göre gecikme cezasının …TL olduğu, kesin hesap çıkarıldığında da sözleşme gereği imalat tutarının …TL, sözleşme dışı imalat tutarının …TL, fiyat farkı tutarının …TL, toplam imalat bedelinin …TL, eksik işler kesintisinin …TL, nefaset kesintisinin …TL, % 18 KDV’li toplam alacağın …TL, KDV tevkifatı, % 5 gelir vergisi, damga vergisi, gecikme cezası düşüldüğünde net hak ediş alacağının …TL olduğu, ödeme düşüldüğünde bakiye yüklenici alacağının …TL olduğu, asıl dava yönünden davacının alacağının bu miktar olduğu, birleşen …esas sayılı dosya yönünden fiyat farkı alacağı kesin hak edişte hesaplandığından yeniden talep edilemeyeceği, davacının alacaklı çıkması nedeniyle birleşen …esas sayılı dosyada davacı …’nin teminat mektuplarının nakde çevrilmesini talep edemeyeceği, yine birleşen …esas sayılı dosyada teminat mektupları ile ilgili davacı yüklenicinin herhangi bir maddi veya manevi zararı bulunmadığından alacak talep edemeyeceği, yine birleşen …esas sayılı dosya yönünden de davacı yüklenici kesin hesapta alacaklı çıkıp …nin fazla ödemesi bulunmadığından herhangi bir alacak talep edemeyeceği belirtilmiştir.
Taraf vekillerinin rapora yönelik itirazları ve davacı vekilince bir kısım belgelerin yeniden ibraz edilmesi üzerine dosya yeniden talimat yoluyla rapor veren bilirkişi heyetine yeniden tevdi edilmiş, ibraz edilen …tarihli ek raporda özetle ve sonuç olarak; idare tarafından yükleniciye herhangi bir ek süre verilmediği, geçici kabul eksiklikleri hakkında da dosyaya yeni bir bilgi ve belge sunulmadığından kök rapordaki kanaatlerini değiştirecek bir husus bulunmadığı belirtilerek aynı rapor tekrar edilmiştir.
Mahkememizce alınan raporlar ve ek rapor çelişkili ve hüküm vermeye yeterli görülmediğinden dosya yeniden talimatla Ankara Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilerek öncekiler dışında akademik kariyeri olan bir hukukçu, bir inşaat mühendisi, bir mimar, bir elektrik – elektronik mühendisi, bir makine mühendisi ve kamu ihale konusunda uzman hesap bilirkişisiden oluşan heyete tevdi edilerek yeniden ayrıntılı rapor alınmış, bilirkişi heyeti tarafından ibraz edilen …tarihli raporda özetle ve sonuç olarak; taraflar arasında … tarihinde …TL bedelli sözleşme ve …tarihinde ek sözleşme imzalanarak bir kısım proje dışı ilave işler yaptırıldığı, ilave işlerin parasal karşılığının …TL olduğu, yine …Müdürlüğünün …tarihli onayı ile ilave bir kısım işlerin daha yaptırıldığı, toplam iş bedelinin …TL olduğu, sözleşmenin kamu ihale kanununa tabi olduğu, kamu ihale kanununda düzenleme olmadığı takdirde uyuşmazlıkta borçlar kanunu hükümlerinin uygulanacağı, idarenin …tarihli yazısında ödeme oranının % 94, imalatın gerçekleşme oranının % 96 olarak belirtildiği, …nolu hak edişte yapılan …TL ödeme tutarının da toplam iş bedeli olan …-TL’nin % 94,8 karşılık geldiğini, …tarihinde geçici kabul tutanağı düzenlendiğini, …tarihinde de geçici kabul tutanağının imzalandığını, bu tutanakta giderilmesi mümkün olmayan kusurlu imalatlar için …TL nefaset kesintisinin ön görüldüğü, diğer eksik işler için yüklenici firmaya süre verildiği, yüklenici tarafından …tarihinde eksikliklerin tamamlandığının dilekçe ile beyan edildiği, idarenin …tarihli yazısında … tarihi itibariyle eksik imalatların tamamlanmadığının tutanakla tespit edildiğinin belirtildiği, …tarihli tutanakla kontrol teşkilatı tarafından eksikliklerin tamamlanmadığının tespit edildiğini, eksik işlerin …tarihli sözleşme ile davacı yüklenici namı hesabına …Ltd. Şirketine …TL bedelle verildiği, davacı yüklenici tarafından …Asliye Ticaret Mahkemesinin …D.İş sayılı tespit dosyasından yaptırılan tespit sonucu düzenlenen raporda eksik işlerin toplam bedelinin …TL olarak belirlendiği, yüklenici tarafından raporda belirlenen eksikliklerden elektrik, elektronik ve mekanik işlere ait …TL tutarındaki eksikliğin tamamlandığı, bakiye …TL tutarında eksiklik kaldığının …tarihinde noter aracılığıyla idareye bildirildiği, idare tarafından onaylanan …Ltd. Şirketinin hak ediş metrajları ve davacı yükleniciye sözleşme ile verilen imalatlar karşılaştırıldığında davacı yüklenicinin sözleşmesine dahil olmayan toplam …TL tutarında işin yeni sözleşme ile yeni yükleniciye verildiği, sözleşme dışı imalatların hak edişten düşülmemesi gerektiği, buna göre sözleşme dışı işler …İnşaata verilen iş toplamı olan …TL’den mahsup edildiğinde davacı yüklenici nam ve hesabına tamamlatılan eksik işler bedelinin …TL olduğu, elektrik elektronik tesisatı işleri ile ilgili tamamlatılan toplam iş bedelinin …TL olduğu, mekanik tesisatı ile ilgili tamamlatılan jandarma lojman binası kazan dairesinin …TL, cezaevi mutfak ve çamaşırhanesinin …TL, lojman binaları mekanik tesisat işlerinin …TL, toplam mekanik tesisat işlerinin …TL elektrik iç tesisat işlerinin …TL olduğu, buna göre …İnşaat tarafından tamamlanan davacının sözleşmesine dahil olup, eksik bırakılan iş bedelinin toplam …TL olduğu, kesin hak ediş fiyat farkı alacağının …TL olduğu, önceki raporda da belirtildiği gibi işin bitiş tarihinin …olduğu, geçici kabulün ise … de yapıldığı, buna göre …günlük gecikme olduğu, sözleşme gereği gecikme cezası toplamının …TL olduğu, bu hesaplamaya göre yapılan kesin hesap sonucu davalı idarenin ödeme tutarı olan …TL mahsup edildiğinde davacı yüklenicinin kesin hesap alacağının …TL olduğu belirtilmiştir.
Mahkememizce yapılıp bitirilen yargılama sonunda … tarih, …esas, …karar sayılı karar ile, davacı tarafın önceki kararın temyiz etmemiş olması da göz önüne alınarak tarafların usuli kazanılmış hakları gözetilerek asıl davanın kısmi kabulü ile, …TL’nin dava tarihinden itibaren faizi ile tahsiline, fazlasının reddine, birleşen … esas sayılı dosya yönünden davanın kısmi kabulüne, …TL’nin dava tarihinden itibaren faizi ile birlikte tahsiline, fazlaya ilişkin talebin reddine, birleşen …esas sayılı dosya yönünden davanın reddine, birleşen Konya … Asliye Ticaret Mahkemesinin …esas sayılı dosya yönünden davanın reddine, ve birleşen …esas sayılı dosya yönünden davanın reddine, karar verilmiştir.
Mahkememizce verilen karar davalı …vekilinin temyizi üzerine Yargıtay …Hukuk Dairesinin …tarih, …esas, …karar sayılı kararı ile; “Somut olayın incelenmesinde, dairemizin uyulan bozma ilamında; Antalya …Ağır Ceza Mahkemesi’nin …Esas, … Asliye Ceza Mahkemesi’nin …Esas ve …Esas sayılı dosyaların celbedilerek incelenmesi, sözleşme konusu işle ilgili olup, yüklenici şirket yetkililerinin de sanık olması durumunda ve BK’nın 53. maddesi hükmünce maddi vakıaların subutuna ilişkin ceza hakiminin kararı hukuk hakimini de bağlayacağından sonuçlanıp kesinleşmesinin beklenmesi gerektiği bildirilmiş, celp edilen dosyalardan şirket yetkilileri ile ilgili olan Antalya …Asliye Ceza Mahkemesi’nin … Esas sayılı dosyanın Antalya … Asliye Ceza Mahkemesi’nin …Esas sayılı dosyası ile birleştirildiği, birleştirme sonrası yapılan yargılamada verilen kararın temyiz edilmesi üzerine dosyanın temyiz incelemesi yapılmak üzere Yargıtay’a gönderildiği ve hala derdest olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle Antalya … Asliye Ceza Mahkemesi’nin …esas sayılı dosyasının kesinleşmesinin beklenmemesi BK’nın 53. maddesine ve usuli müktesep hak ilkesine uygun olmamıştır.
Yine bozma ilamında Antalya …Asliye Ticaret Mahkemesi’nin … Esas ile … Esas sayılı dosyalarının da getirtilerek yeniden oluşturulacak teknik bilirkişi kurulu marifetiyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmak suretiyle sözkonusu dosyalarda o dosyaların davacıları tarafından yapılan imalâtların eldeki davada yüklenici tarafından yapılmış gibi mükerrer olarak talep edilip edilmediği, eksik bırakılan işler miktarının ne olduğu konularında gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınarak asıl ve birleşen davalarda sonucuna uygun bir karar verilmesi gerektiği bildirilse de mahkemece işin yapıldığı yıl dikkate alınarak ve cezaevinin kullanılması nedeni ile keşif yapılmamasına karar verilmiş ve dosya üzerinden inceleme ile alınan raporlarda da Antalya … Asliye Ticaret Mahkemesi’nin … Esas ile …Esas sayılı dosyaların davacıları tarafından yapılan imalâtların eldeki davada yüklenici tarafından yapılmış gibi mükerrer olarak talep edilip edilmediği, eksik bırakılan işler miktarının ne olduğu gerekçeli ve denetime elverişli şekilde açıklanmamış olup eksik inceleme ve hatalı değerlendirme ile karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.
Bununla birlikte; asıl ve birleşen davalar mevcut olup hüküm fıkrasında asıl ve birleşen davalar yönünden ayrı ayrı hüküm kurulmaya çalışılmış ise de karar başlığında asıl ve birleşen davaların esas numaraları, tarafları ve dava tarihleri belirtilmediği gibi hüküm fıkrasında da faizin hangi tarihte başladığı, hangi davalıdan tahsil kararı verildiği de belirtilmediğinden karar veriliş ve yazılış şekli itibari ile infazda tereddüt yaratacak niteliktedir. Ayrıca asıl ve birleşen davalarda davalıların taraf sıfatı ile temsilde yanılma olup olmadığının değerlendirilmemesi de hatalıdır.
Bu durumda mahkemece yapılacak iş; Antalya …Asliye Ceza Mahkemesi’nin …Esas sayılı dosyasının BK’nın 53. maddesi hükmünce maddi vakıaların subutuna ilişkin ceza hakiminin kararı hukuk hakimini de bağlayacağından sonuçlanıp kesinleşmesinin beklenmesi ve yeniden oluşturulacak teknik bilirkişi kurulu marifetiyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmak suretiyle Antalya … Asliye Ticaret Mahkemesi’nin …Esas ile … Esas sayılı dosyalarının davacıları tarafından yapılan imalâtların eldeki davada yüklenici tarafından yapılmış gibi mükerrer olarak talep edilip edilmediği, eksik bırakılan işler miktarının ne olduğu konularında gerekçeli ve denetime elverişli rapor alınması, karar başlığının asıl ve birleşen dosyalar için ayrı ayrı yapılması, tarafların ve dava tarihlerinin ayrı ayrı belirtilmesi, davalardaki davalı sıfatının değerlendirilmesi ve temsilde yanılma olup olmadığının incelenmesi ve sonucuna uygun olarak asıl ve birleşen davalarda karar verilmesinden ibarettir. Usuli müktesep hakka aykırı olarak, eksik inceleme ve hatalı değerlendirme ile infazda tereddüt yaratacak şekilde yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış,” gerekçeleriyle mahkememiz kararı bozularak dosya mahkememize gönderilmiş, mahkememizin …esas sırasına kaydı yapılarak yargılamaya devam olunmuştur.
Mahkememizce yeniden yapılan yargılama sırasında usul ve yasaya uygun Yargıtay bozma ilamına uyulmasına karar verilmiştir.
Dava sürecinde davalılardan …Bakanlığının adı …Bakanlığı olarak değiştiğinden davalının sıfatı düzeltilmiştir.
Mahkememizce bozma ilamı doğrultusunda Antalya … Asliye Ceza Mahkemesinin … esas sayılı dosyasının kesinleşmesi beklenmiş, dosyanın kesinleşmesi üzerine resen seçilen bir hesap uzmanı, bir mimar, bir elektrik mühendisi, bir makine mühendisi ve bir inşaat mühendisinden oluşan bilirkişi heyeti ile mahallinde keşif yapılmış, bilirkişilerden tüm dosya kapsamına göre davacının yaptığı imalatlar, ödemeler, eksik ve ayıplı işler, mahkememizin … ve …esas sayılı dosyaları ile mükerrer talep olup olmadığı ve buna göre varsa bakiye alacak konusunda ayrıntılı rapor istenmiş, bilirkişi heyeti tarafından ibraz edilen …tarihli bilirkişi raporunda özetle ve sonuç olarak; mahallinde yapılan keşif ve dosya kapsamında yapılan incelemeler sonrasında; davacı …İnşaat’ın ihale kapsamında yaptığı işlerin bedeli ve gecikme cezası diğer kesintiler sonrasında kesin hesabının …TL olacağı, mahkememizin …esas sayılı dava dosyasında dava konusunun …İnşaat tarafından eksik bırakılan ve idare tarafından …İnşaat ile düzenlenen … tarihli sözleşme kapsamında olan işlerin bedelinden, idare tarafından eksik kalan ödemelerin tahsiline ilişkin olduğu ve davanın kabul edildiğinin görüldüğü, dava konusu işlerin …tarihli işleri kapsaması ve huzurdaki dava konusu işleri kapsamadığının, yine mahkememizin …esas sayılı dava dosyasında ise dava konusunun …İnşaat tarafından eksik bırakılan ve idare tarafından …İnşaat ile düzenlenen …tarihli sözleşme kapsamında dışında olan ve …İnşaat tarafından sözleşme dışı ekstra işler olarak yapılan elektrik ve mekanik işler bedelinin idareden talep edildiği ve davanın kabul edildiğinin görüldüğü, …İnşaat tarafından sözleşme dışında yapılan bu işlerin huzurdaki dava konusu işleri kapsamadığının belirtildiği anlaşılmıştır.
Davacı yüklenici tarafından mahkememizin …(…yeni esas) esas sayılı asıl davada talep, davacı yüklenici ile davalı …Bakanlığı arasında imzalanan sözleşme ve ek sözleşmeler gereği yüklenici tarafından yapılan …ceza evi inşaatı yapım işinden kaynaklanan bakiye hak ediş ve fazla imalat alacağının tahsili davası, birleşen mahkememizin …esas sayılı dosyasında davacı yüklenici tarafından davalı …Bakanlığı aleyhine açılan dava sözleşme tarihinden inşaatın bitim tarihine kadar geç ödeme nedeniyle oluşan fiyat farkı alacağı davası, birleşen mahkememizin …esas sayılı dosyasında davacı …Bakanlığı tarafından davalılar …İnşaat ve …bank aleyhine açılan dava eksik kalan ve başka firmaya yaptırılan imalatlar için yapılan ödeme nedeniyle davalı yüklenici tarafından verilen …TL tutarındaki teminat mektubu bedelinin vade tarihinden itibaren reeskont faizi ile tahsili davası, birleşen Konya …Asliye Ticaret Mahkemesinin …esas sayılı dosyası davacı yüklenici tarafından davalı …Bakanlığı ve …aleyhine açılmış teminat mektuplarının nakde çevrilmesi işlemi nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararın tahsili davası ve birleşen mahkememizin …esas sayılı dosyası ise davacı …Bakanlığı tarafından yüklenici …İnşaat aleyhine açılmış kesin hesap sonucu yapılan fazla ödeme tutarı olan …TL’nin ticari faizi ile birlikte tahsili davasıdır.
Taraflar arasında ceza evi yapımına ilişkin ihale sonucu sözleşmenin ve ek sözleşmelerin imzalandığı, davacı tarafça işin büyük oranda tamamlanıp geçici kabul tutanağı ile teslim edildiği, geçici kabul tarihi, davalı idare tarafından yapılan hak ediş ödeme tutarı, geçici kabul tutanağı ile bir takım eksikliklerin, ayıp işlerin tespit edildiği tartışmasızdır. Mahkememizce verilen ilk karar Yargıtayca davalı idare görevlileri ve davacı yüklenici şirket yetkilisi aleyhine açılan ceza dosyalarının incelenerek kesinleşen maddi vakaların mahkememiz açısından da bağlayıcı olacağı gerekçesiyle bozulmuş ise de gerek incelenen ceza dosyaları, gerek sanıklara yüklenen eylemlerin tarih ve nitelikleri, sahtecilik eyleminin sözleşmenin imzalanması aşamasına ait olması, görevi kötüye kullanma yönünden ise mahkememizce yeniden keşif yapılarak kesin hesap ve kesin hak ediş tespit edilmesi nedeniyle sonuca etkili olmaması ve yargılama sonucu düşme ve beraat kararı verilmesi göz önüne alınarak kararı etkileyecek bir vakaya rastlanmadığından esasa etkili olmamışlardır.
Yine bozma ilamında mükerrer talep olup olmadıklarının denetlenmesi yönünden getirtilerek incelenmeleri talep edilen mahkememizin …esas ve …esas sayılı kesinleşmiş dava dosyaların dosya içerisine alınarak bilirkişi incelemesine esas alınmıştır.
Mahkememizce yapılan yargılama, toplanan deliller, sözleşme ve ek sözleşmeler, alınan bilirkişi rapor ve ek raporları ve en son mahkememizce yapılan keşif sonucu düzenlenen ve hüküm vermeye yeterli ve elverişli görülen bilirkişi raporu karşısında taraflar arasında imzalanan toplam sözleşme bedelinin …TL olduğu, idare tarafından sonradan yaptırılan ilave işler bedelinin …TL olduğu, taraflarca tutanak ile tespit edilen ayıplı işler nedeniyle kesilmesi gereken nefaset kesintisinin …TL olduğu, sonradan …inşaat tarafından davacı yerine yapılan eksik işler bedelinin …TL olduğu, …inşaata tamamlatılan işler bedelinin ise …TL olduğu, davacının talep edebileceği fiyat farkı alacağının …TL olduğu, davacı tarafça işin geç teslimi nedeniyle sözleşme gereği cezai şart olarak kesilmesi gereken gecikme cezasının …TL olduğu, davalı idare tarafından yapılan tüm ödemeler mahsup edilerek çıkarılan kesin hesaba göre davacının talep edebileceği bakiye hak ediş alacağı tutarının fiyat farkı dahil olmak üzere toplam …TL olduğu, ayrı talep edilmesi nedeniyle …TL fiyat farkı alacağı düşüldüğünde talep edebileceği bakiye hak ediş alacağı tutarının …TL olduğu, buna göre de davacı tarafça ilk verilen kararın temyiz edilmemesi nedeniyle tarafların usuli kazanılmış hakları da gözetilerek asıl dava yönünden …TL hak ediş alacağına, birleşen mahkememizin …esas sayılı dosyası yönünden de …TL fiyat farkı alacağına hükmetmek gerektiği, yine yapılan kesin hesapta davacı yüklenici alacaklı çıktığından davalı idare tarafından açılan teminat mektubu bedeli alacağı ve fazla ödemenin istirdatı davalarının reddine, davacı yüklenici tarafından açılan teminat mektuplarının nakde çevrilmesi nedeniyle maddi manevi tazminat davası yönünden ise teminat mektupları nakde çevrilmeyip davacının herhangi bir zararı oluşmadığı için davalı bakanlık aleyhine açtığı davanın esastan reddine, bakanlık aleyhine hüküm tesis edilmiş olmakla, ayrıca davalı olarak gösterilen il müdürlüğü aleyhine hüküm tesisine yer olmadığına, davalılar …ve …yönünden de davanın pasif husumet yokluğu nedeniyle usulden reddine, karar vermek gerekmiş, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
H Ü K Ü M : Neden ve kanıtları yukarıda açıklandığı üzere,
A- ASIL DAVA YÖNÜNDEN;
Tarafların usulü kazanılmış hakları gözetilerek davanın KISMEN KABULÜ ile;
…TL hak ediş alacağının dava tarihinden itibaren değişen oranlarda ticari avans faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
Fazlaya ilişkin talebin reddine,
Davalı …harçtan muaf olduğundan harç alınmasına YER OLMADIĞINA,
Davacı tarafça yatırılan …TL harcın karar kesinleştiğinde talep halinde davacıya İADESİNE,
Davacı tarafça yapılan dava ilk masrafı …TL, tebligat gideri …TL, talimat+bilirkişi ücreti …TL, keşif+bilirkişi ücreti …TL, 1.tespit+bilirkişi ücreti …TL, 2. Tespit + bilirkişi ücreti …TL, …TL müzekkere gideri, …TL bilirkişi ücreti, …TL talimat posta gideri ve yargıtay bozma ilamından sonra …TL bilirkişi ücreti, …TL tebligat gideri olmak üzere toplam …TL yargılama giderlerinin davada kabul ve reddedilen miktar dikkate alınarak hesaplanan …TL’nin davalı …’den alınarak davacıya VERİLMESİNE, fazlasının davacı üzerinde BIRAKILMASINA,
Davalı tarafça yapılan bozma öncesi yargılama gideri toplamı …TL’nin davada reddedilen miktar dikkate alınarak hesaplanan …TL yargılama giderlerinin davacıdan alınarak davalı …ye VERİLMESİNE, fazlasının davalı üzerinde BIRAKILMASINA,
Davacı tarafça yatırılan gider avansından arta kalanının karar kesinleştiğinde talebi halinde davacıya İADE EDİLMESİNE,
Avukatlık Asgari Ücret tarifesi uyarınca davada kabul edilen miktar dikkate alınarak hesap edilen …TL nispi vekâlet ücretinin davalı …’den alınarak davacı tarafa VERİLMESİNE,
Avukatlık Asgari Ücret tarifesi uyarınca davada reddedilen miktar dikkate alınarak hesap edilen …TL nispi vekâlet ücretinin davacıdan alınarak davalı …ye VERİLMESİNE,
B-BİRLEŞEN 2. ATM 2007/646 ESAS SAYILI DOSYA YÖNÜNDEN;
Tarafların usulü kazanılmış hakları gözetilerek davanın KISMEN KABULÜ ile;
…TL fiyat farkı alacağının dava tarihinden itibaren değişen oranlarda ticari avans faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
Fazlaya ilişkin talebin reddine,
Davalı …harçtan muaf olduğundan harç alınmasına YER OLMADIĞINA,
Davacı tarafça peşin olarak yatırılan …TL harcın talep halinde davacı tarafa İADE EDİLMESİNE,
Davacı tarafça yapılan dava ilk masrafı …TL, tebligat gideri …TL, müzekkere gideri …TL olmak üzere toplam …TL yargılama masrafının davada kabul ve reddedilen miktar dikkate alınarak hesaplanan …TL’nin davalı …’den alınarak davacıya VERİLMESİNE, fazlasının davacı üzerinde BIRAKILMASINA,
Avukatlık Asgari Ücret tarifesi uyarınca davada kabul edilen miktar dikkate alınarak hesap edilen …TL nispi vekâlet ücretinin davalı …’den alınarak davacı tarafa VERİLMESİNE,
Avukatlık Asgari Ücret tarifesi uyarınca davada reddedilen miktar dikkate alınarak hesap edilen …TL nispi vekâlet ücretinin davacıdan alınarak davalı …’ye VERİLMESİNE,
C-BİRLEŞEN 2 ATM 2008/28 ESAS SAYILI DOSYA YÖNÜNDEN;
Davanın REDDİNE,
Davalı …T.A.Ş aleyhine verilen ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına,
Davalı banka tarafından mahkememize ibraz edilen …Bankasına ait …tarih, …numaralı teminat mektubunun davalı bankaya İADESİNE,
Davacı …harçtan muaf olduğundan harç alınmasına YER OLMADIĞINA,
Davacı tarafça yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde BIRAKILMASINA,
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesap edilen …TL nispi vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılara VERİLMESİNE,
D-BİRLEŞEN KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ 2008/27 ESAS SAYILI DOSYA YÖNÜNDEN;
1-Davalı …Bakanlığı (… Bakanlığı) yönünden davanın ESASTAN REDDİNE,
Avukatlık Asgari Ücret tarifesi uyarınca maddi tazminat davasında reddedilen miktar dikkate alınarak hesap edilen …TL nispi maddi tazminat yönünden, …TL nispi vekâlet ücretinin de manevi tazminat talebi yönünden davacıdan alınarak davalı …Bakanlığına VERİLMESİNE,
2-Bakanlık aleyhine hüküm tesis edilmiş olup, il Müdürlüğü aleyhine ayrıca hüküm tesisine YER OLMADIĞINA,
3-Davalılar …ve …yönünden davanın pasif husumet yokluğu nedeniyle USULDEN REDDİNE,
Avukatlık Asgari Ücret tarifesi uyarınca maddi tazminat davasında reddedilen miktar dikkate alınarak hesap edilen …TL maktu maddi tazminat yönünden, …TL maktu vekâlet ücretinin manevi tazminat talebi yönünden davacıdan alınarak davalılar …ve …’a VERİLMESİNE,
Alınması gerekli …TL harcın, peşin olarak alınan …TL harçtan mahsubu ile kalan …TL harcın karar kesinleştiğinde talep halinde davacı tarafa İADE EDİLMESİNE,
Davacı tarafça yatırılan gider avansından arta kalanının karar kesinleştiğinde talebi halinde davacıya İADE EDİLMESİNE,
E-BİRLEŞEN 2 ATM 2009/86 ESAS SAYILI DOSYA YÖNÜNDEN;
Davanın ESASTAN REDDİNE,
Davacı …harçtan muaf olduğundan harç alınmasına YER OLMADIĞINA,
Davacı tarafça yapılan yargılama giderlerinin üzerinde BIRAKILMASINA,
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesap edilen …TL nispi vekalet ücretinin davalı – birleşen dosya davacı …’den alınarak davacı- birleşen dosya davalı …İnşaata VERİLMESİNE,
Davacı tarafça yatırılan gider avansından arta kalanının karar kesinleştiğinde talebi halinde davacıya İADE EDİLMESİNE,
Dair; taraf vekillerinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda tarafların HMK’nun 345 maddesi uyarınca gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde Yargıtay ilgili hukuk dairesinde temyiz kanun yolu açık olmak üzere oy birliği ile verilen karar açıkça okunup, usulünce anlatıldı.01/07/2022

Başkan…
(E-İmzalı)
Üye…
(E-İmzalı)
Üye…
(E-İmzalı)
Katip…
(E-İmzalı)