Görüntülediğiniz mahkeme kararı henüz kesinleşmemiştir. Yararlı olması amacıyla eklenmiştir.

T.C. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 27. HUKUK DAİRESİ
Esas No: 2023/959 – Karar No:2023/1061
T.C.
ANKARA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
27. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO : 2023/959
KARAR NO : 2023/1061

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
K A R A R

BAŞKAN : … (…)
ÜYE : … (…)
ÜYE : … (…)
KATİP : … (…)

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ : 17/11/2022
NUMARASI : 2022/95 E-2022/887 K

DAVACI :
VEKİLİ
DAVALI :
DAVANIN KONUSU : Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
KARAR TARİHİ : 19/10/2023
KARAR YAZIM TARİHİ : 19/10/2023
Eser sözleşmesinden kaynaklanan gecikme tazminatı talepli davada mahkemece davanın reddine dair verilen karara karşı süresi içinde davacı vekilince istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine yapılan incelemede;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Dava eser sözleşmesinden kaynaklanan tazminat taleplidir.
Dairemizce incelenmesine gerek görüldüğünden;
1- Taraflar arasında görülen
a) Aynen ifa talepli Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2000/200 esas – 2000/399 karar sayılı dava dosyası aslının,
Bu davada verilen kararın icrasına ilişkin Ankara 5. İcra Müdürlüğünün 1997/3331 sayılı takip dosyası ile İstanbul 12. İcra Müdürlüğünün 2009/37414 sayılı takip dosyası aslının,
b) Aynen ifa talepli Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2001/425 esas – 2009/271 karar sayılı dava dosyası aslının,
Davalı tarafça bu davada verilen karar gereğince Zincirlikuyu Vergi Dairesinin 12.01.2016 tarih, 1429 sayılı ve 26.08.2016 tarih, 18743 sayılı haciz ihbarnameleri gereğince Zincirlikuyu Vergi Dairesinin banka hesabına ödeme yapıldığı savunulmakla vergi dairesinden icra dosyası aslının,
c) Gecikme tazminatı talepli Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2022/288 esas – 2022/736 karar sayılı dava dosyasının temyiz incelemesinde olduğu anlaşılmakla, UYAP’tan eldeki dosyaya eklenmesi suretiyle istinaf incelemesi yapılmak üzere dosyanın Dairemize gönderilmesi için ilk derece mahkemesine geri çevrilmesine karar verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
Yukarıda belirtilen eksikliklerin giderilip istinaf incelemesi yapılmak üzere Dairemize gönderilmesi için dosyanın ilk derece mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE,
HMK 352/1. madde gereğince dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonunda 19.10.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Başkan …
e-imzalıdır

Üye …
e-imzalıdır

Üye …
e-imzalıdır

Katip …
e-imzalıdıre-imzalıdır e-imzalıdır e-imzalıdır e-imzalıdır